德本律师
德本律师法律网
30.nj64.com
南京德本律师电话025-86309110

甘肃省房屋装修合同范本是怎样的

甘肃省房屋装修合同范本是怎样的?
  
  甘肃省房屋装修合同范本
  
  发包方(简称甲方):__________________________________
  
  承包方(简称乙方):__________________________________
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费者合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
  
  一、概况
  
  1、甲方装饰住房系合法居住。
  
  乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
  
  2、装饰施工地点:_________区(县)___________路____弄(村)____号___楼____室。
  
  3、住房结构:____________房型______房_____厅_____套,施工面积___________平方米。
  
  4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
  
  5、承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
  
  6、总价款:¥_________元,大写(人民币):______________________________
  
  其中:
  
  材料费:________________________________,人工费:_____________________
  
  管理费:________________________________,设计费:_____________________
  
  垃圾清运费:____________________________,税金(3.41%):____________
  
  其他费用:___________________________
  
  经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
  
  7、工期:自_________年_______月________日开工,至________年_______月_______日竣工,工期________天。
  
  二、关于材料供应的约定:
  
  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
  
  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
  
  2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
  
  3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  三、关于工程质量及验收的约定:
  
  1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准,质量评定验收标准。
  
  2、本工程由_________方设计,施工方案。
  
  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
  
  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
  
  5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件四)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
  
  6、工程验收。
  
  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认,事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验,若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
  
  7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
  
  四、有关安全生产和防火的约定:
  
  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
  
  五、关于工程价款及结算的约定:
  
  1、工程款付款方式列下表:
  
  2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
  
  3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。
  
  4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
  
  付款时间 付款百分比 金额
  
  对预算设计认可 签订合同之日1000元,第二次付款时扣除
  
  合同签订后 开工彰二到五天 65% 元
  
  施工过程中 工期进度过半 30% 元
  
  竣工验收 当天 5% 元
  
  增加工程项目 签订项目变更表 100% 元
  
  注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。
  
  六、其它事项
  
  1、甲方工作:
  
  (1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
  
  (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
  
  (3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。
  
  2、乙方工作:
  
  (1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
  
  (2)指派______________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
  
  (3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
  
  七、违约责任:
  
  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%支付违约金。
  
  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付违约金。
  
  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
  
  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
  
  八、纠纷处理方式:
  
  1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
  
  2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向
  
  ——市仲裁委员会申请仲裁;
  
  ——人民法院提起诉讼。
  
  (将不选定的解决方式划出)
  
  九、合同的变更和解除:
  
  1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款__________%支付违约金,并办理终止合同手续。
  
  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
  
  十、其它约定:
  
  1.
  
  2.
  
  3.
  
  十一、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
  
  合同附件为本合同的组成部分。
  
  甲方(签章): 乙方(签章):
  
  委托代理人: 法定代表人: 住 址: 委托代理人:
  
  电 话: 地 址: 邮 编: 电 话: 邮 编:
  
  签订日期: 年 月 日
  
  
  签订地点:
  
  综上所述,我们可以知道甘肃省房屋装修合同范本将各种条款都注明了,对于房屋的合法性、施工款、工期、交付说明、验收标准以及双方违约责任都一一写上,这在一定程度上保障了屋主的权益,同时合同也约定了付款时间,这对于工程组资金流来说也是很重要的。
  
  遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-86309110

@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>

·人民法院接到诉前财产保全多久裁定?
      人民法院接到诉前财产保全多久裁定?1、裁定期限:人民法院接受申请后,必须在四十八小时内做出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。2、起诉期......


·一、犯罪分子醉驾可以怎么立功?
      一、犯罪分子醉驾可以怎么立功?根据最高人民法院所作司法解释的规定,协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)的,应当认定为具有立功表现。在具体......


·行政机关信息公开申请内容有哪些,程序是怎样的?
      行政机关信息公开申请内容有哪些,程序是怎样的?现在由于国家实行政府信息公开的政策,所以可以说任何公民、法人及其他组织都可以向政府申请公开自......


·意思表示是什么意思
      意思表示是什么意思一、意思表示是什么意思意思表示,指将企图发生一定的司法上效果的内心意思,表示于外部,内心的意思因外部表示而客观,合为一体。......


·诈骗退赃款是退给受害人吗?
      诈骗退赃款是退给受害人吗?诈骗案中赃款被公安机关追回的,应当退还给受害者。查找不到赃款的,应当上缴财库。法律依据:《刑事诉讼法》第一百九十八......


·结婚几年离婚女方不用退男方彩礼
      一、结婚几年离婚女方不用退男方彩礼彩礼原则上不退还,满足法定条件的,可以退还。我国婚姻法没有规定彩礼,但彩礼是普遍存在的社会现象。关于彩礼发......


·一、离婚案财产分割反诉需要满足哪些条件?
      一、离婚案财产分割反诉需要满足哪些条件?(1)反诉只能是本诉被告向本诉原告提起,而不能对原告以外其他人。(2)反诉只能向受理本诉的法院提起。......


·合同违约金与损害赔偿金的区别有哪些?
      一、合同违约金与损害赔偿金的区别有哪些?违约金,是指合同当事人不履行或者不完全履行合同义务,违约方按照合同约定,支付给非违约方一定数量的钱......


·聚众赌博罪量刑标准是怎样的?
      赌博是一种危害社会和谐的不良行为,可能带来一系列危害后果,我国刑法对于聚众赌博有明文规定,那么关于聚众赌博法律是如何认定的呢?即刑法中的聚众赌......


·名誉权与隐私权的区别是什么
      名誉权与隐私权的区别是什么一、名誉权与隐私权的区别是什么隐私权与名誉权之间的区别主要表现在:1、隐私权与名誉权主体不同。隐私权仅自然人......


·使用公章冒充公司法人贷款的后果是什么
      冒充公司法人贷款的后果属于表见代理行为,公司有盖章合同一般会被认定为有效,产生的法律责任应由公司承担,但公司可以追究个人法律责任。行为人没有......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 德本律师 All rights reserved.
律师热线:025-86309110
025-86309110
点击这里给德本律师发消息


在线法律咨询